maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** ...numaralı kesin teminat mektubunun süresinin 01.04.2013 tarihinde... ...varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik... ...ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu... ...oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen...

...edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde... ...hizmet alım işinde 24 aylık süre için 5 adet iş kaleminin... götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı -TL’nin tazminine karar verilmişti.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...karşısında yetersiz olduğu, fiyat artışının %250 ile %300 arasında... sayılı işleminin iptali istenilmiştir. ...Şubat 2016 ile cezasız süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi... ...Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan...

...gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat... ...hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek... Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin... ...ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve...

Süre uzatım onayının ... ...iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve... ...2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait malzemelerin... ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin... ...ettiği şekilde herhangi bir iş artışı olmadığı, ayrıca sözleşme... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... tarih ve … nolu hakedişlerin … tarih ve … sayılı... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( ...miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018...

...Düzenlemesi İnşaatı İşinin yapımını üstlendiklerini, sözleşmeyi... ...alınabilmesi için gerekli bütün işlerin yapılması ihale kapsamındadır... maddelerinde düzenlenmiştir. ...öngörülmeyen durumlar nedeni ile bir iş artışının zorunlu olması halinde... maddesinde düzenlenmiştir.