Süre uzatım onayının ... ...iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Yapım İşi”nde yüklenici ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

I - KONU … İdaresi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 19... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan... ...ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini... ...hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici... ...herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan... Askerlik görevi yapan kişiler de kamu görevlisidir. ...hakkaniyetli olmadığı, ayrıca hakedişlerin müşavir firma tarafından...

...ve malın teslimi, hizmetin veya yapım işinin belli bir süreyi... ...otobüs kiralama hizmet alımı işlerinde, işin gerçekleştirilmesi... ...teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi... ...ancak gerçekleşmesi belli bir süreyi gerektiren alımlarda ise...

... onaylanan projeler ve zamanlarda yapım şartlarına bağlı olarak yer ... onaylı ilk iş programına göre işlerin gerçekleştirilmesinin mümkün ... bulundurularak yükleniciye bir süre uzatımı verilmesi gerektiği, bu sürenin ... tarafından tespit edilebileceği, İş artışına karşılık verilen süreler ... belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu revize iş programının onaylanması ... programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil ...

...mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim... işlem numaralı banka dekontu ile tahsil edildiği ve ... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada...

...maddede öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi... ...ileri sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara alınması... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı...

...temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...

...alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez... TL/m iken sorgu konusu edilen yapım işi kapsamında ... ...oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin... ...kullanılmadığı halde işe ait son hakedişte yeni birim fiyat yapılarak...

...artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35... ...kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda... ...tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş, talep... ...tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi...