...uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin, uygulama ayından sonraki ayın ilk beş... ’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...olmadığı, …tarihli ve …sayılı Olur ile …TL iş artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre...

Yapım” işinde; iş artışı kapsamında tekli... ...olacağının kabul edilmesi suretiyle belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. ...alındığında fiyatı belli olmayan (ya da iş artışı kapsamında yapılan) ve yeni birim fiyat... ...Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22...

...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... ...yüklenicinin iddia ettiği şekilde herhangi bir iş artışı olmadığı, ayrıca sözleşme kapsamındaki... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. ...tanımlarının verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği buna göre... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha...

...projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir... .güçlendirme ve onarım inşaatı” işinde, engelli asansörü ile yangın merdiveninin... ” Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; “… ...bu imalatların yaptırılması halinde %10 iş artışı kapsamında değerlendirilmesi yönündedir...

tesisleri yapım işi”nde, 4735 sayılı Kanun’un geçici... ...yürütülmesi sırasında ortaya çıkan % 16,10 luk iş artışına istinaden ilave süre verilmeden, yıllar... ...tarih ve 66062 sayılı yazısı ile gönderilmiştir. ...olunan işler veya çalışmasını geciktiren işlerin tespiti pozlar ve miktarlar olarak ayrıntılı...

olarak, değiştirilmiştir. 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. ...revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci...

...çalıştırılması gerekli olması halinde de iş artışı yapılmasının da mümkün olduğu anlaşıldığından... ...karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır...

...Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a...