...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...leşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2... ...Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

...inşaatının yapımı konusunda 03.01.2012 tarihinde sözleşme imzalandığını... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 08.02.2013 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan... ...hakedişte onayının bulunduğu, bu hakedişlerin toplam tutarının 100,372,464... iş yönetme belgesi , kontrol mühendisi ...görevde olduğu tarihte düzenlendiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği...

...ekli “Yapılan İşler Listesi” nin işlerin cinsi sütununda 2 adet aracın... ...İdarenin ihtiyaca binaen 20.06.2017 tarihinde … sayılı Olur ile iş artışına... hakediş , hizmet alımı , yapılan işler listesi , yeşil defter ...İşe başlama tarihi: 01.05.2017-İş bitim tarihi:31.12.2017); Sözleşmesine...

...süresinde teslim edilmediğinden bahisle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği... ...Genel Müdürlüğü'nce 08/09/2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen... ...Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.

...tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından... ...sel ve su baskını olayının sondaj işlerini etkileyecek şekilde hasar... ...yolu açık olmak üzere, 15.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi...

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. ...geçici kabul tutanağına göre, işin bitim tarihinin 03.09.2008 olduğu belirlenmiş... ...ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için... ...süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...bakımından benzer özellik taşıyan işleri,” hükmü, Aynı Yönetmelik... Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz. ...süresince idarede kalacağı, aracın mesai bitiminde idare tarafından görevlendirilmiş...