...denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve... İnşaat Müh.)’den tek başına tazminine karar verilmiştir. ...hakkaniyetli olmadığı, ayrıca hakedişlerin müşavir firma tarafından... ...sorumlu …’in konunun esasına ilişkin temyiz dilekçesi ekinde daha önce Temyiz Kurulu...

...değerlendirmesi ise; İlk iş programına göre işlerin yürütülmesi sırasında, mücbir... ...bulunulduğu ve idaresince verilmiş bir süre uzatım kararı olmaksızın idaresi tabiri... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen...

...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması... ...19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün .k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje değişikliği... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...teslim edildiğini; kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan yüklenici... ...karşı davalı vekili 03.03.2014 tarihli dilekçesi ile talebini 647.020,20 TL... Nolu kararı) Yapım işinde ortaya çıkan kusur ve...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...itibar tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje...