...Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...tanımlarının verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği buna göre... ...derece mahkemesince verilen 13.06.2017 tarihli kararda davacı defterinde bu konuda harcama...

...Kurulu’nun 08/12/1988 tarihli ve 4635/2 sayılı kararında; yer tesliminin iklim şartları bakımından... .Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın... ...maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda...

...hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme... İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin...

...nin ekleri başlıklı 9.2-10 maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi sözleşmesini... ...ce davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir... ...si hükmüne göre her çeşit imal ve inşaat işleri ticari iş sayıldığı ve sözleşme konus...

...İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve... ...Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu sürenin sözleşmeye...

...ce davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir... maddesi gereğince uygulanması gereken Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 45.

Dairesinin 16.1.2020 tarih ve 10777 sayılı kararı)   ...gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi...

...arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır. ...olarak 05/10/2021 tarihinde ihalesi yapılan yapım işinin 04/11/2021 tarihinde sözleşmeye...

...talep ettiği ve süre uzatımının İdaresince kararlaştırıldığı şekliyle sözleşme bedeli... Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak, hakediş ödemelerinde... ...bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği ve böylece işte bir...

Yapım işi”nde, doğal gaz abone bağlantı bedelinin... ...açıklanmasının mevzuatın gereği olduğu, mekanik tesisat işleri teknik şartnamesinde uygulama projesi... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş...