...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli... ...tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, akabinde... ..., Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve... ...doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012... maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...;İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m... ...yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresi içinde davalı idareye müracaat... ...kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11... ...mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına...

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre... ...11/01/2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait malzemelerin... ...proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...

...belirtecekleri, belirtilen şekilde yazılı olarak süresi içinde başvurmayan müteahhitler... ...çözümünün idarî yargı yerlerine, ihalenin kesinleşmesi ve sözleşmenin akdedilmesinden... ...tamamlanması artık imkânsız hâle gelmiş işlerin tasfiyesini mümkün kılarak... ...dayanılarak çıkarıldıklarının kabulü gerektiği, ilgili kararnamelerin...

...ve değerlendirmesi; Söz konusu işin kesinleşen ihale kararının 26/11/2021... ...Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...Kanun kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce... ...BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

...Yapımı” işinde; asansör imalatları ile, kesintisiz güç kaynağı, galvaniz sac... ...Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı işi ile ilgili görüş istemidir... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...yüklenici ve hem de idaresi tarafından da kabul edilmektedir.

Palplanş yapımı idarenin onayına bağlıdır. ...nedenle palplanş imalatının kazı işleriyle karıştırılmaması gerekmekte... ...ekonomik ve verimli kullanılması ilkesinin doğal bir sonucu olup, bu minvalde... ...gelecekse, Alt-Madde 8.4 (Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre... ...gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın...

...sayılı yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı imalatının... ...UİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı... ...zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan... 4) İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına...