...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... ...İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği... ...NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir...

Örneğin süre uzatımına ilişkin... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve... ...onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli...

...sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği... ...quot;Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...Sözleşmenin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnames... ...piyasa rayiçleri ile aynı olduğu kabul edilerek sonuca gidilmesi... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşmiş olan cihetlere ait...

...aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar... ...sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler... ...gerilim hattı bulunduğu, yer teslim tutanağı ve ilk iş programının...

...değerlendirmesi; Söz konusu işin kesinleşen ihale kararının 26... ...ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

...bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak... ...2019 tarihli “Gecikme Cezası Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye... ...tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden...