...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... ...İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği, bu nedenle... ...039;NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

Bu taleple bağlılık ilkesinin bir gereği olup, HMK'nın 26. ...TL’lik zarar olmak üzere davanın kabulüne karar verilmesi talebidir” şeklinde... ...statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek... ...taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi...

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre... ...proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...

...tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, akabinde... ..., Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

Sözleşmenin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Teknik... ...serbest piyasa rayiçleri ile aynı olduğu kabul edilerek sonuca gidilmesi doğru... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşmiş olan cihetlere ait temyiz...

...mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede... ...geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için... ...gerilim hattı bulunduğu, yer teslim tutanağı ve ilk iş programının itiraz...

...kararı ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği... ...ayılı kararı ile temyiz isteminin kabulü ile davacının talebi doğrultusund... ...bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline kesin olmak üzere karar verilmiştir...

...ve değerlendirmesi; Söz konusu işin kesinleşen ihale kararının 26/11/2021... ...Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...Kanun kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce... ...BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

...bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte... ...13/11/2019 tarihli “Gecikme Cezası Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye... ...10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden 35...