...şartları gerekçesiyle süre uzatımı verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmaktadır. Yapım İşi”nde yüklenici ... ...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...davalıya teslim edildiğini; kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan yüklenici, taşeron... Aksi düşüncelerle karşı davanın reddine karar verilmesi de doğru olmamıştır. kamu zararı , mühendisin sorumluluğu , müşavir firmanın sorumluluğu , Yapım işi

...Konveyörüne İlave Edilmesi” olduğu ve benzer işlerin ise bantlı konveyör sistemi bakım işi... ...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve benzer iş tanımı birlikte... ...Kurulunun 16.05.2024 tarih ve 2024/UH.II-644 nolu kararı) Yapım iş deneyim belgelerinin hizmet...

...götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde vazgeçilen imalatlara, o imalat... ...tarihinden önce yapılmış bir ihale olsa dahi mevzuatta herhangi bir düzenleme olmamasına... ...Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci... ...nasıl yapılacağına ilişkin benzer nitelikte kararların verildiği görülmüştür.

...Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün (Yapım İşleri Daire Başkanlığı) 29/12/2021... ...nu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelem... ...İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari... ...somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir.

...yüklenici karı ve genel giderin eklenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. ...temyiz yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi. genel gider , montaj , Yapım işi , Yeni birim fiyat , yüklenici karı ...işlerini,” şeklindeki tanım gereğince montaj işleri de yapım işi kapsamında değerlendirilmiştir...

...arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir. Üstyapı İşleri Yapım Genel Teknik Şartnamesi Ek.4     Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve...