Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. ...bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için... ...verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının...

...deme kazısının, enjeksiyon işlerinin kısmi azami ve ulaşım... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde... ...başlamadığı, onaylı iş programına göre imalatları yapmadığı, iş...

…… Yapım İşi”ne ilişkin dış cephe... ...kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını... Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. ...kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim...

...ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gidermediğinden bahisle sözleşmesi... ...kapsamında kendisinden talep edilen işleri tam olarak yerine getirmediği... ...13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı... ...teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir düzenlemesine...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin... ...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

...işiyle ilgili olarak adı geçen yapım işinde, yüklenici tarafından... ...her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza müteakiben... ...şartname ve sözleşme hükümlerine göre, işin başında her biri... ...yapıldığı, dolayısıyla yapılan işlerin sözleşmeye uygun olarak...

...uygulanması sırasında teslim edilen işlerin teknik şartnameye uygun... Buna göre; karşılıklı borç yükleyen... ...verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü... ...yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin...

...Merkezinde ambar memru olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı... ...hakkında tesis edilen disiplin cezasının yargı kararı ile iptal... ...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan...