...şmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında ön görülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir”, Hükümleri yer almaktadır...

...Arifiye Belediyesi Hizmet Binası” yapım işinde; temel kazısında ortaya... ...depolama sahalarının hazırlanması işlerini de kapsar. Her türlü döküm yeri harcamaları Yükleniciye ait olacaktır.”, Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup...

...gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin işin bedelini etkilememesi... ...Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel kısmına ait... …” hükümleri yer almaktadır. ...ödeneceği, Yine aynı şartnamenin “Sözleşmesi ve eklerine uymayan işler... İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; 20/12/2021 tarihinde...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme... ...başladığını; davacının edimini yerine getirmesi hâlinde tüm sürelerin... ...teslim edildiğini; kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan yüklenici... Nolu kararı) Yapım işinde ortaya çıkan kusur ve...

...Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında... ...işler ile yapımından vazgeçilecek işlerin birim fiyatları sözleşme tarihinde... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara... ...suretiyle tespit edilmesi gerektiği, İşin sözleşmesi ve eklerinde öngörülen...

...sorgusunda, idare ile yüklenici arasında sözleşmesi … tarihinde imzalanan... ...tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

...etmiş ve bu miktar üzerinden harç ödeyerek dava açmıştır. nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul tarihi... ...yarısının iadesinin şartları , yapım işlerinde teminatın iadesi

...Yapım İşi”nde, zorunlu nedenlerle yapımından vazgeçilen imalatlar olduğu... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek... ...veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse... ...olduğunda, Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatının... ...esasları belirlemekte ise de anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından...

...çit ile çevrilmiş çeşitli demir işlerinden imal edileceği belirtilen... ...götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde uygulama projeleri gereği... Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ” hükmü, İşin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... …” hükmü, Yer almaktadır.