...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...hükümleri uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...için süre uzatımı konusunda karar verilemeyeceği, Değerlendirilmektedir... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, .. III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak... ...başlıklı 18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım... ...gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu sürenin...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... Anılan karar, … maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

...bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı... ...imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği... ...harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün... ...geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... ...katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

...yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine... ...maddesi göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir. çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan...

...arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...niteliği, teknik özellikleri ve yapım süreleri de göz önünde...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi... ...Kurulunun 2018/10973 sayılı kararı) İş bitim tarihi havanın... ...belirleneceği, ancak yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan...

...betonarme sert zemin, kaplama yapımı vb.) işlerinin yapılması... ...oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin... ...işi olarak ihale edilmesinin, kararda belirtilen şartların varlığı... ...alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği...