...sözleşmenin 18.2 maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde sağlandığını... ...davalıya teslim edildiğini; kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan yüklenici, taşeron... kamu zararı , mühendisin sorumluluğu , müşavir firmanın sorumluluğu , Yapım işi

...Alanların Revizyonu İle Peyzaj Düzenlemeleri Yapım İşi” İhalesi  Başvuruya ilişkin olarak... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda... ...işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını...

...yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde... ...tutanağının onaylanmasından sonra kalanının, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar... tarihinde süresi bitecek olan ... ...yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...

...farkının ne şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, m... YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Diyarbakır Büyükşehir... 2886 sayılı Kanun , iş deneyim belgesi , uygulama yönetmeliği , Yapım işleri Türkiye Şubesi'nin her türlü işlerinin yürütülmesi, özel olarak da ...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

... kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün ... ile yapılan görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi nedeni ile KDV tevkifatının 9 ... çalışmaların yapılmasını talep ettiğini ve bu süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak ... müvekkiline cezai kesintiler sebebi ile ödenmeyen hakedişlerin ve idareden olan sair alacakların (KDV tevkifat ...

...Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında; peyzaj... ...Tutanağında ilave işler ile yapımından vazgeçilecek işlerin birim fiyatları sözleşme tarihinde...