...Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri taşıyıcı... ...revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması... ...ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre... ...yapılabileceği, Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye durum...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici... ...kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2... ...sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu...

Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Rüzgar Enerji Santrali Yapım İşi”nde teminat süresi içerisinde... Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine...

Rüzgar Enerji Santrali Yapım İşi”nde; … Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine...

...mahkemece eserin ayıplı olarak kabul edildiği ve süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı gerekçesiyle... ...gerektiği halde yapılmayan (noksan bırakılan) işleri ifade eder. nolu kararı) Yapım işlerinde, eser sözleşmelerinde, eksik...

…… Menfez Yapım İşinde, herhangi bir imalata başlanılmadan... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...personellerin çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın uygulanmaması... Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir. TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...dokümanına uygun şekilde yerine getirilmeyen işlerin neler olduğu ve ne şekilde olması... ...bildirilmesi istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. ...ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini 19.09.2007...

...tarihli ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında ve... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...sürenin, sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan... Yapımı ”