...özel maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. ...yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini...

...görüldüğü üzere idare tarafından sözleşme süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 530... ...Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin...

Kesin teminat mektubunun süresi ../ ...teminat ve varsa ek kesin teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar... ...yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde...

...Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.

...Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede... ...göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen...

...alınmasına ihtiyaç bulunmadığına, İhale sürecinde yüklenicinin, deniz kenarında yapılacağı... ...kuruda el veya makine ile yapılacak hafriyat işlerinin bu poz dahilinde olduğunun belirtildiği... ...edilerek 17.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan yapım işinde; tarama ve galvaniz poligon çelik...