...inşaat, makine tesisatı ve elektrik tesisatı işlerinin yapılamadığı, proje değişikliğinin onaylanmasını müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade edilerek süre uzatımı verilmesi, uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi ve fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunduğu, bu hususta idaresinde tereddüt oluşarak...

...istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... ...yenilenmediği bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle... ...Alt ve Üst Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme konusu işin...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, .. ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...belge bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...mekanik onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser demontajı ve montajının... ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi...

... işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi ... üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü ... çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41 ...

...fiyat sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması ile... ...de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks