...Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan...

Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak, hakediş ödemelerinde... ...bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği ve böylece işte bir... hakediş , KDV , süre uzatımı ...Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş...

...sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul... .Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın... ...maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda...

...gecikmenin yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ilişkin... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

...Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...tanımlarının verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği buna göre... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında, durdurulan... havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...imalâtların niteliği, teknik özellikleri ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak...