...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/09/2021 tarihinde anahtar teslimi... ...zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde... ...nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...ilişkin hükümlerin ve diğer şartların da tahakkuku durumunda...

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı... ...salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü... 14.2.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. maddesinde, 14.2. maddesinde, 25.1. ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna...

19.2. 49.2. ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 51...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi... ...çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği... ...farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak...

...Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine... ...sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre...

...ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin...    15.05.2020 Diğer Tüm İşler     ...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...