...hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği... ...isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı... ...ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.

...Yapım İşi”nde; yıkma, sökme ve yapımla ilgili bazı iş kalemleri ile... ...kaplaması sökümü ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; Yapılacak... ...bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir...

Belirtilen personel çalıştırılması hizmet alımında yaklaşık... ...mağduriyetine neden olacağı, dolayısıyla yüklenicinin vazifelerini yerine getirmekte... ...olduğu, ikisi de yaklaşık maliyetin altında verilen tekliflerin aşırı...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin... taşınması, boşaltılması ve istifi alt analizleri eklenmiştir. ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

işbirliği protokolü çerçevesinde yapımı planlanan ... ...gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası... İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel... ...açıklaması, Teknik Şartname’nin “Yüklenici” başlıklı 7’nci maddesinde...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesinde depo (2 Ad.), ...yapılması imalatının öngörüldüğüne, Yapımından vazgeçilen depo (2 Ad... ...olduğu, bu kurala göre her bir belgenin altında sayılanlar üstteki belgelere...

Tip Sözleşmenin anılan hükmü uyarınca, Yüklenici ……… ...uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz... ...Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin...

...2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye... ...tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler yurt... ...cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir.