çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi...

...davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine... ...Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan...

...akrilik zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü... ...İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici...

...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan... ...ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin... ...müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının...

...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde... ...kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı