Yapım” işinde; iş artışı kapsamında yaptırılan...

...ise ihalenin gerçekleştirileceği 17.08.2023 günü saat 13:53’te davet edildiği anlaşılmıştır...

Mahalleleri cadde ve sokaklarda tretuvar yapımı ve onarımı işi” ..

...götürüldüğü ve işin bir bütün olarak 10 gün içerisinde tamamlanarak kırıcının tekrar...

2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede...

...2017/1399 Esas, 2017/4242 Karar ve 01.12.2017 günlü bozma kararına mahkemece uyma kararı...

...bulunmayarak reddedildiği ve davacı şirkete 30 günlük ihtarlı süre verildiği, ihtar süresi...

...ğu,  yapı kullanma izni verilen bu işte, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin...

Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):