...teslim süresinin yarısı kadar davacı şirkete süre... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. Davalının temyiz isteminin reddine, 2.

...bağlanan binalara yönelik yapım işlerinin anahtar... ...teklif türünün belirlenmesine ilişkin standart... ...işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje... ...projelendirilemeyip, mevcut yapı üzerine ilave işler olması...

...Genel Müdürlüğü’nün (Yapım İşleri Daire Başkanlığı... İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi”, “ ...sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, teknik şartnamede... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş...

...tarafından ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapıldığı... ...kararında, söz konusu ihalenin Meras Gıda İnşaat... ...Kapsamındaki Lise Öğrencilerine Sıcak Yemek ve Ambalajlanmış...

… Genel Müdürlüğü’nün (24. ...tarafından başvuru tarihine kadar kullanıldığı, yüklenicinin... ...masraflarının bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurul... ...veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü...

...işi sözleşme sürecinde yapımına karar verilen... ...belirlenmesi ve birden fazla benzer iş kalemi olması...

...bulunduğu, söz konusu dilekçenin İhalelere Yönelik... ...şikayetlerde süreler önemlidir ve hak düşürücü... ...3 iş günü öncesine kadar yapılması gerekmekte...

...yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu... ...maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği...

...suretiyle üç yıldan fazla kiralamaların belediye... Yine aynı Kanunun 34. ...işleminin yetkisi, üç yıla kadar olanlarda belediye... tarihinde bu sözleşme yenilenmiştir.

...uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına... ...ve parkların alt yapı işlerinden oluşan yeni... Şti.-Aytaç Enerji A.Ş. ...bakımdan ihale konusu işin yapım işi olarak ihale...