...edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının... ...kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye... ...on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır... ...kabul yapılıncaya kadar muhafaza edileceğinden... ...kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek durumunda... ...davaya konu gecikme cezasının ifaya ekli... ...davanın kısmen kabulüne dair verilen karara...

...davanın kısmen kabulüne dair verilen karara... ...belirterek davalıya gecikme cezası borcunun... ...olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun... ...göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı... ...ettirilen cezanın ne kadarlık süre için... Sözleşmenin 35. ...yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin... Bu Şartnamenin 44/6.

...Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi... ...İdaresince istenilmesi üzerine yeniden revize projesi... ...devamında 77232 nolu sokağa kadar yapılması istenilen... ...bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri... ...Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

Yönetmeliğin Ek-7. ...müvekkilince tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının... ...kendilerinden haksız şekilde fazladan gecikme cezası... ...gecikme cezası bedeli kadar davalıya borçlu... ...üç) oranında gecikme cezası uygulanır” hükmünün... ...temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi...

...temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan... maddelerinde düzenlenmiştir. ...ile sınırlı olarak gecikme cezası talep... ...bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... ...10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

...takibin devamı istemlerine ilişkindir. Bu sözleşmenin 34.2. ...bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı... ...beş oranında gecikme cezası uygulanır hükmü... ...davacısı yararına fazla vekâlet ücretine...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir... ...eksikliklerin % 5’ten fazla olmasından ötürü... ...tazmin hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... Fevzi DANSIK, İnşaat Mühendisi …, (30.01.2019 tarihine kadar) - ...tarih) arasındaki gecikme cezasının eksik kesilmesinden... ...Konsorsiyumu yüklenimindeki … Yapım İşinde gecikme...

...süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan … TL... ...ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. ... ...Aralık 2018 tarihine kadar idarenin ihtiyacı... ...etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında... ...yüklenici tarafından kendisine yapılan tebligatı... Gecikme halinde uygulanacak...