... yılı sonuna kadar dava konusu yol yapım işlerinde çalışmalar yapıldığı ve ... çıkarıldığı, poliçe konusu işe ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya ... davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. ...kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. ...ayıplı imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek davanın... ...eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla...

...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (…

Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri... ...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede... ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006... ...iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat...

...yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri...

...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili... ...konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... ...göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...