...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... ...kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

Değerlendirme 1. ...davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip... ...toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... Şartnamenin 42. ...alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım...

...herhangi bir görevlendirme yazısının bulunmadığı, bu... yüklenimindeki ... ...Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... ...teslim edilmesi üzerine Gecikme Cezası Tutanağı düzenlendiği...

...tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin...

...yollarının tesviyesi için en az 1 adet grayder bulundurulacağı... 104.2 no’lu “Servis yolu yapımı   % ...II-633 nolu kararı) Yapım işlerinde işlerin kontrollüğü... Ener. Maden.

...aksi halde idari şartnamenin 52. ...kabulüne, 15.521,78 YTL gecikme tazminatının sözleşmenin... ...dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği... gecikme cezasının ödenmesi...

...özgü olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi... ve sözleşmenin 25. ...verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla... ...firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme... ...vekilinin sair temyiz itirazları reddedilerek, yargılama... ...tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart... ...hükmünce 315,00 TL para cezası ile bakiye 17,70 TL... ...payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan...

...başvurulmuş, görevli ve yetkili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi... ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının... ...hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin...