...Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... ...geç teslim edilmesi üzerine Gecikme Cezası Tutanağı düzenlendiği tespit... ...cezasını sözleşme bedeli üzerinden hesaplaması gerekirken teslim alınan...

...kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... ...farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı...

fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi ...istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin... maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2.

...uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto... ...tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler yurt... gecikme cezası , ifaya ekli ceza , itirazi kayıt , protesto çekme

...teslimde gecikilen kısım kadarıyla hesaplama yaparak hatalı ve eksik inceleme... geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...toplam 64.769,98TL tutarındaki “gecikme cezası” bedeli kadar davacı şirketin...

...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri... ...dökümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ..... ...edime konu kısım bedeli üzerinden bir hesaplama yapılması fiili durumun mahiyetine... gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...peyderpey olduğu, Kurula sunulan kantar fişlerinden; sadece son parti olan...

...dikkate alınarak idare tarafından hesaplama yapılmış ve 1.494.423,00... gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine... ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde...

Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ceza süresi , gecikme cezası , ihtar , ihtarlı süre