...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...yapılan tespitte tamamlanan kısım için müvekkilinin 235.114,91 TL... ...bitirilmeyen inşaatın kalan kısmının yapımı için 23/12/2011 tarihinde... ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...sonrasında 20/10/2010 tarihli ihtarla sözleşmenin feshedildiği...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken... ...belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı... ...itibariyle temerrüde düşürücü ihtarname olmadığından alacağın...

...tarihinden itibaren 150 takvim günü içinde tamamlanıp işler vaziyette... ...ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam... ...11.2010 tarihine kadar gecikme cezasına karar verilmiş ise de...

...nedeniyle belediye bütçesinden gecikme cezası ödendiği görülmüştür... ...tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... ...yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur...

...işlerini de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...alüminyum kaplama ve diğer tamiratlar için yapılması talimatı verilmediğini... nolu kararı) Yapım işlerinde idarece sözlü talimat...

...araç takip sistemleri ve araç içini ve dışını görebilen... ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının... ...KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun tespitine... ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde...

...yazılı ihtar çekildiği ve ihtar sonrasında 26/12/2011 tarihinde... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden...

...nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...tarihten işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018... ...işin cezalı çalışma süreleri içinde tamamlanmamış olmasının... ...onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve...