...işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı... ...süre daha verildiği, bu süre içinde de taahhüdünü tam ve... ...quot;Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene... ...süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi

...bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı... ...ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye...

...olan işlemiş faizinin tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine... ...arasında imzalanan sözleşmenin gecikme halinde alınacak cezalar... ...cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe... ...ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.

...işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet... ...tarafından boşaltılamadığı için fiilen iş yeri tesliminin... gün gecikmeli olarak başladığı anlaşılmıştır. ...konusu gecikmeler için “gecikme cezası” uygulanmamasında hukuka...

...rağmen, sözleşmede öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması... ...ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte... Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41. ...ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici...

...veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları... ...incelenerek karara bağlanması için Tetkik Hâkimi tarafından... ...cezai işlem yapıldığını ve bu gecikmeye neden olan sürelerin... ...davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği... ...görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi nedeni...