...İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde... ...tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...raporunda da işin fiziki gerçekleşme oranı %86,3546 olarak tespit edilmiştir...

...bedelinin %20'sine (Bakanlar Kurulu bu oranı %40'a kadar artırmaya yetkilidir... ...Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler...

...bedelinin %20'sine (Bakanlar Kurulu bu oranı %40'a kadar artırmaya yetkilidir... ...Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler...

...götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde vazgeçilen imalatlara... ...tutarının belirlenmesinde pursantaj oranının kullanılamayacağını teyit... ...anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde iş eksilişinin nasıl yapılacağına...

...geliri olan vergi ziyaı cezası ile gecikme faizinden de vazgeçilmesi sonucunu... ...türlü ihale kararları binde 5,69 oranında damga vergisine tabidir. ...uğratılan vergi için vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi de hesaplanarak...

...edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu... ...bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer...

...Tespit Raporu”nda fiziki gerçekleşme oranının % 62,88, 05/12/2020 tarihli... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda... ...enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının...