...olan akrilik zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü... ...Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin...

...çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği... ...günlük süre uzatımı kararının hatalı olduğu, süre uzatımı verilecek... İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri... ...üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...

...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması... ...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak... ...onaylanmasını müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade edilerek... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize...

“Hatalı, kusurlu ve eksik işler” başlıklı 24 üncü maddesinde; “( ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre... ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...