...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. Süre uzatım onayının ... ...etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin .... vermiştir. olarak belirlenmiştir. Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale... ...hissesine sahip ortağı olan ve iş deneyim belgesini kullanan... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar...

...bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi’nde; 420 gün... ...aşamasında sözleşmede işin süresinin değiştirilmesi... ...sözleşme taraflarının konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...dayanarak; sürekli artan demir ve beton fiyatlarından etkilenmemek...

...Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi”nin yürütülmesi... iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.”, ...konularına ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet...

...2017518 sayılı yazıları ve eklerinden özetle; adı... ...yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...mı yoksa sözleşmeye göre iş bitim tarihinin içinde...

...işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan arsanın... ...sınır değer tespitine ilişkin hesaplamaya (Sınır... Verilerin karşılaştırılmalı... ...tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen...

...malın teslimi, hizmetin veya yapım işinin belli bir süreyi... ...otobüs kiralama hizmet alımı işlerinde, işin gerçekleştirilmesi... ...veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi... ...zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir. ...gerçekleşmesi belli bir süreyi gerektiren alımlarda...

...Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket... ...olduğu, sözleşme öncesi ihale sürecine ilişkin verilmiş... Dairesinin 27.01.2021 tarih ve E.

...bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici... ...başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı ...değerlendirmesine geçilmiştir. ...mı, yoksa tahakkuka bağlama ve ödemeye ilişkin toplam...

Karar veren Danıştay 13. ...ddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının... ...039;nce; davacı şirketin işi teslim aldığı tarihten...