(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

...tarihli ve 455 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde... ...yüklenicinin aynı tarihte iş artışı/eksilişi hesaplarını... ...uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince... ...uyuşmazlık konuları süre uzatımı, geçici hakediş...

...Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine... ve Tic. ortak girişimi adına Av. ...söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri... ve ... ve ...

...bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya... ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı... ...Müdürlük Olur’u ile iş artışı yapıldığı ve... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabında...

...de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...karar verilmesini talep etmiştir. ...olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı... ve 22. nolu kararı) Yapım işlerinde idarece sözlü talimat...

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ...birleşen dosya davalısı iş sahibidir. ...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı ayrı... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin...

...davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz... ...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir... ...maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde... ...Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan...