...ise şu şekildedir: “Yüklenicinin, sözleşmeye... ...kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz... ...verilen karar düzeltme dilekçesinin süresinde... ...esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş... ...müvekkilinin istihkakından kesinti yapmak yolu ile...

...geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken... ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir... ...edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık... ...tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz... ...A Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili...

...düzetilmeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında... ...görüş ve değerlendirmesi; Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak... ...çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak...

...dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi... ...dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından... ...bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği... ...Ünitesi İnşaatı” işinde, Kesintisiz Güç Kaynağı...

...hükümlerine uygun olarak kısmi kabul yapılabilir. ...hükümleri uyarınca, yüklenicinin düzenleyeceği... ...bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır... ...günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır... ...süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul... ...işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye...

...ne ilişkin olarak alt yüklenici iş deneyim... ...bütün iş ve işlemler kabul edilerek asıl yükleniciye... ...imzalanmadan önce alt yüklenici için idarenin onayının... Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. ...görevi tevsik amacıyla dilekçelerine maddede belirtilen... ...gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgeleri...

...quot;ne ilişkin alt yüklenici iş deneyim... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...sözleşmesinin uygun bulunması için idare başvuru yapıldığı... Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. ...görevi tevsik amacıyla dilekçelerine maddede belirtilen... ...gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgeleri...

...kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili... ...gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de... ...tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta... ...Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli... ...edilen miktar üzerinden kabulüne dair verilen... ...altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...idareden cevap gelmesi için makul bir süre beklemeden... ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen...