...geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri arasında... ...gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde... ...olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden... ...tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem... ...istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki... ...maddesinde de “Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki...

...geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar... ...aydınlığa kavuşturulması için iş deneyim belgeleri... ...bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. ...Kurulması ve EKAY Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi... ...tarafından 31/08/2020 tarihli dilekçe ile, en yüksek...

...zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...kapsamında yapılacak imalatlar için 25/10/2021 tarihinde... ...hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında... ...görülmediği, bu hususlarda yüklenici ile idare arasında... ...sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı...

...sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın yükleniciye... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...tarihinde vermiş olduğu dilekçesinde tedavisinin... ...ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller...

...altında dolgu yapılması için iş artış ve iş... Yüklenicinin görüş ve... ...düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık... ...düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya...

...anlaşmazlığın çözümü için Kurulumuz görüşünün... ...İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması... Yüklenici, anlaşmazlığa... (2) İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten... ...Alüminyum pencere iş kalemi yapımından vazgeçildiği... ...edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...menin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnames... ...rayiçleri ile aynı olduğu kabul edilerek sonuca gidilmesi... ...şümulü dışında kalarak kesinleşmiş olan cihetlere... ...ödenmediği, ancak dava dilekçesinde açıkça... ...kırmataş, taş vs.) temini için idare tarafından... ...bulunmakta olup, bu hükme göre yüklenicinin kırmataş...

...Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle... ...kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018... 023 sayılı dilekçesine istinaden 21... Yüklenici sözleşmesine...

...usulüyle yapıldığı, ihale için sunulan tekliflerin... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi... ...buna göre hazırladığı kabul edilir. ...yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin...

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye... ...süreçlerinde gecikme için süre uzatımı verilemeyeceği... ...ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler... ...2020 ve 28/12/2020 tarihli dilekçeleri ekinde sunulan... ...personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı... ...uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi arasında...