Bu taleple bağlılık ilkesinin bir gereği olup, HMK'nın 26. ...olmasının tespiti ile müvekkil firmanın teminatının iadesi ve şimdilik 5.000... ...statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf...

...unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına... Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • Ön / Kesin Projeler, •

...ve değerlendirmesi; Söz konusu işin kesinleşen ihale kararının 26/11/2021... ...Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

...bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir... .Sundurma Yapılması Yapım İşi”nde; revize fiyat uygulanması... ...yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme...

...yapım işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin... ...olan yollarda, emniyet tedbirleri, kesin olarak en ciddi şekilde ele alınacak... ...giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin...

...bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle... ...maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini... ...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından...

...bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi”nde, uygulama projelerinin... ...esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer... ...yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda...

...ihale dokümanında yer alan ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari... ...dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması, betona geçirimsizlik...

...bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek... ...programları” başlıklı 17 nci, “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk...