...geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri... ...belirtilen maddelerde özetle, yemek yapımında kullanılan bütün... ...Haziran ve Temmuz ayları yemek hakedişlerinde imzasının bulunduğunu... ...yemekhanesinden alınan üçer örnekte de etli yemeklerin porsiyonlarında... ...sorumlularca Temyiz Kuruluna gönderilen dilekçede yüklenici firma tarafından...

Başvuru dilekçesinde özetle; Müvekkil... ...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve... ...fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına... ...asıl ya da avukat/noter onaylı örnek olmadığı, fotokopi olarak...

...sonucuna varılmış ve başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesi... ...nihai süre üzerinden makul bir süre beklenilmesine rağmen sunulmadığı... ...belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri hususuna uygun olarak... tarihli “olur” ile, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

...veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan... ...ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali... ...kullanma izni verilen bu işte, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama...

...örtülerle iki katlı su yalıtımı yapımından vazgeçilerek yerine...

...davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama... ...bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde... ...iddianın da asılsız olduğunu, süre uzatım taleplerinin karşılanmadığını... ...bitirilmeyen inşaatın kalan kısmının yapımı için 23/12/2011 tarihinde...

...yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır... Süreklilik arz eden işlerde, Kontrol... ...gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz...

...yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği...