...taraflarca anlaşılamamasına binaen Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim... ...teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una...

...istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin... ...çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini...

...çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın... Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan... ...olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım talepleriyle ilgili yazıların...

...darenin görüş ve değerlendirmesi; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...hükmü doğrultusunda hakediş düzenleme yetkisinin kontrol teşkilatının sorumluluğunda...

İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak... ...ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... ...istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki...

...dönemlerine (2020/07 dönemine ait SGK Tahakkuk fişlerinde prim tutarının 0,00 TL olarak... ...çalıştırılan personelin geçici süreli SGK dosyası açılmadan işin... ...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır...

...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... ...yapıldığı, amortisman hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı...

...iş kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı altında... ...farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak...

...açılmış; İdare Mahkemesi'nce; işin süresinin uzamasına sebebiyet veren... ...Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi...