YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu... ...de olumlu karşılanarak süre uzatımı kabul edildiği ve şirkete... ...tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 13.

...anlaşmazlık konusunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir. ...yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde... kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

...Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Yapım İşine ilişkin 30... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

1) Süreler; … ...sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu... (2) Süreler; …

...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş... ...Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre... ...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ...3/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhal...

...işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet... ...tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen...

...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak... ...2013 tarihli ve 36024 sayılı kararı) Çalışılmayan sürenin... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.