(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

...Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine... ve Tic. ortak girişimi adına Av. ...söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri... ve ... ve ...

...tarihli ve 455 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde... ...nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...olduğu, %9,83 oranında iş artışı yapıldığı ve süre... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de adı geçen Kanun...

...bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...değerlendirmesine geçilmiştir. ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı... ...salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda... ...dolayısıyla, öncelikle idaresince iş artışı sebebiyle verilen... ...alınması gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.... ve ... ...Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili... ...18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ...davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep... ...için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin...