...eklenen ceza hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, davacının sözleşme... gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...lazer yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini...

...dönemlerine (2020/07 dönemine ait SGK Tahakkuk fişlerinde prim tutarının 0,00 TL olarak... ...sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin... …” hükmü yer almaktadır. ...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Tuzla” düzenlemesi...

...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Van ili (Merkez... ...yaşındaki araçlar için orijinal katalogda yer alan tüketim değerlerinin esas alınamayacağı... ...yapıldığı, amortisman hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı...

...na göre 23/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...iş kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı altında... ...1 inci maddesindeki konular arasında yer alması, diğer taraftan sözleşme...

... 30/04/2021 tarihinde imzalanıp yer tesliminin 07/05/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün olduğu, Yüklenicinin 17 ... konulu dilekçesi ile idaresine, elektrik işlerinde proje tadilatı nedeni ile yapılması ... karşılamadığından bahisle, yeni fiyat tespitlerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin ... idareye, 17/11/2021 tarihli yazısında yer alan görüş ve önerilerini tekraren bildirdiği ...

...na göre 20/05/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Yönetim Merkezi İnşaatı Yapım İşi”nde düzenlenen hak edişlerde... ...olarak; “İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... ” Hükümleri yer almaktadır.

...idare tarafından sözleşme süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 530 gün... ...İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına... ...süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına...

...yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek... ...şağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten... “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler...