...birlikte incelenmesinden; İşin yer tesliminin 21/12/2020 tarihinde yapıldığı... Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi”nde; 2 nci süre uzatımına... ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... Bu esaslar sözleşme ekinde yer almaktadır.

...üzerinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı bu... ...Müdürlüğüne bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince, uygulama... tesisleri yapım işi”nde, 4735 sayılı Kanun...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teknik Şartnamenin... Kesin teminat mektubunun süresi ../ ...ve varsa ek kesin teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal... ...kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer... ...zedelenmesine yol açabileceği iddialarına yer verilmiştir.

...üzerinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı bu... ...ve ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde yapıldığı... Yapım işi”  nde, idaresince verilen... ...yapılmadan ihaleye çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle Kurum...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. ...olması gerekmekte olup anılan işte, yer teslimi yapıldığı halde yüklenici... ...teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'... ...herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan ... ...sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu...

...hükümler göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici tarafından... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen... ...onayına sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... Hükümleri yer almaktadır.

...na göre 24/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... Hükümleri yer almaktadır. ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

) düzenlemesi yer almaktadır. ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...dayanağının bulunmadığı, Kanun’da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre... ...kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin...

...na göre 21/12/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Kamu ihale kanuna göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına... ...ihale kanuna göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına... … (10) Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı... …” Hükümleri yer almaktadır.

Gecikmeli süre, son teslim tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır. ...ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. ...içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak... ...konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları...