...Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...na göre 17/02/2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... , Hükümleri yer almaktadır. ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

Hükümleri yer almaktadır. Hükümleri yer almaktadır. ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre... ...11/2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...süre kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren çalışılamayan...

...işlemin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir. ...koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda... ...ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Yalova İl Sağlık...

...na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... …” Hükümleri yer almaktadır.

...sorumluların göndermiş olduğu savunma yerinde görüldüğünden, bu tutar için... ...iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde... ...Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde... ...YİGŞ’nin 22 nci maddesinde sözleşmede yer almayan yeni birim fiyatların tespitinde... Yapım İşi” ile ilgili olarak; B...

...hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin... ...sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında... Aynı Şartnamenin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını...

...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım... ...kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...ilişkisinden kaynaklanmış olup, davada eserin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli... Okulu Yapımı konulu sözleşmede işin yapıldığı... ...yüklenici davaya ve ıslaha karşı süresi içinde zamanaşımı definde... Yerel mahkeme kararının ıslahla ilgili...

...yarıdan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza... ...kullanılmayanların seri numaralarına göre teslim edilmesi ile işin sona erdirileceğinin... ...gerektiği, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.