quot; hükümleri yer almaktadır. ...davacı şirketin söz konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum...

...na göre 25/07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ve Pansiyon Yapım İşi”nde, işe ait Sözleşmenin... ...değerlendirmesi; Fesih kesin hesabında, yerinde yapılan ve yapılmayan tüm...

...sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10... ...çerçevesinde; kamu zararı tutarının yukarıda yer verilen esas üzerinden yeniden hesaplanarak... gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...peyderpey olduğu, Kurula sunulan kantar fişlerinden; sadece son parti olan...

...na göre 07/07/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükümleri yer almaktadır. Yapım işi”nde, doğal gaz abone bağlantı...

quot; kuralları yer almıştır. quot; kuralına yer verilmiştir. ...Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin... ...tebliğ edilen yazıda açıkça geçerlik süresi 31/12/2021 tarihinden önce olmamak...

...veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi... ...mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen... anahtar teslim götürü bedel , tenzilat oranı , Yeni birim fiyat

...özetle, 1) İdarenin teklif geçerlilik süresi ve geçici teminat geçerlilik... ...idare tarafından belirlenir.” hükmü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği... ...istekli tarafından belirlenir.” hükmü yer almakta, Kamu İhale Genel Tebliği...

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının alınmasından...

...başlıklı 36’ncı maddesinde “Sözleşme süresi boyunca, Hizmet Alımlarında Uygulanacak... ...puanları baz alınarak, sözleşmede yer alan birim fiyatlar esas alınacak...