...Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi Otel Binası Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale... ...başvuru yazılarında; projelerin yükleniciye yer teslimi aşamasında teslim edildiği, daha...

...göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya... ...Alt ve Üst Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme konusu işin... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan sonra da...

...Kanunu’na göre 23/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Kazı)” iş kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı altında “Makine... ...incelenebilecek, Ek 1 inci maddesindeki konular arasında yer alması, diğer taraftan sözleşme taraflarının...

... sözleşmenin yapıldığını, 13/09/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandığını, davalı ... ile yapılan görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi nedeni ile KDV tevkifatının 9 ... talep ettiğini ve bu süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası ...

...Binası Yapım İşi”nde, zorunlu nedenlerle yapımından vazgeçilen imalatlar olduğu, bu... ...edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden... ...uyulacak esasları belirlemekte ise de anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından...

...Bulunan Drenaj Kanallarının Bakım ve Onarımı Yapım işi; iş kalemleri birim fiyat analizleri... Dolayısıyla, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde idare tarafından; -“ ...tarih ve 2024/UY.II-586 nolu kararı) Yapım işlerinde aşırı düşük teklif sorgulamaları...