...bildirilmesi istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. ...ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin... ...ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini 19.09.2007...

…… Menfez Yapım İşinde, herhangi bir imalata başlanılmadan... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/09/2021 tarihinde... ...Kazı)” iş kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı altında “Makine... ...sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde... Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre... ...denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya...

...açılmış; İdare Mahkemesi'nce; işin süresinin uzamasına sebebiyet veren 1/5000 ölçekli... ...kararının; Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi'ne... KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...sözleşmenin 18 nci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak... Gecikmeli süre, son teslim tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır. ...İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlıklı 4.

nolu kararı) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu gereği, işi zamanında... en az 10 günlük ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklılık kararı ...tarafından yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...ihale sözleşmeleri kanununa göre imza edilen sözleşmelerin feshedilebilmesi için mevzuatlarda... en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir. ...hizmet alımı olduğu için son beş yıllık sürenin dikkate alınması gerektiği.