“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı... ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir. ... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde...

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. ...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4.

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, .. ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.

...fiyat sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı hesaplanması ile... ...de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11... ...01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...2018 tarihine kadar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine uygun... - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/03/2021 tarihinde... ...sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...

...12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin...

Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak, hakediş ödemelerinde... ...05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine... hakediş , KDV , süre uzatımı ...Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş...

...sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine... ...değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare...