...00 TL’nin tahsilini talep etmiş ve bu miktar üzerinden harç... ...onaylanmasından sonra kalanı yükleniciye iade edilir.” hükmüne...

...düzenlenebilmesi için yapım işinde alt yüklenici çalıştırılmasına... ...aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ile alt yüklenici USAL Yapı Dek. ...rehabilitasyonuna yönelik olduğu ve yapının bir bütün halinde baştan...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. Yüklenici bu sürelerde faaliyette...

...olduğundan, hesaplamalarda bu iş programının esas alınması gerekmektedir... ...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...fıkrasında: “İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran...

Yüklenici tarafından açılan... ...binasında 850 kotun üzerindeki yapının mimari projede betonarme... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...uygulamaların kesin hesap hakedişinde düzeltilmesi gerekir...

...Menderes Öğrenci Yurdu Onarım” işinde; tüm katlardaki yangın... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının... ...lenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 03/11/2021 tarihl...

...Personel Servis Taşımacılığı” iş deneyim belgesi olmadığı... ...İşi, 2020/571753”nden alınmış yüklenici iş bitirme belgesi olduğu... ...şoförlü araç kiralama hizmeti işinden alınmış söz konusu...

12.1 Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı... ...ki fiyat farkı hesaplamasında yüklenici ile idaresi arasında... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı...