...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi, … TL tutarında gecikme zammı ödenmesine sebep olunduğu görülmüştür.

ek mali lükfet , gecikme bedeli , kamu zararı , kişisel sorumluluk ve zarar , telefon faturası ...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali külfet getirilmesi denilmek suretiyle...

...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi, … Anılan tutarın ihtiva ettiği unsurlar ise … TL sözleşme bedeli ve … TL gecikme zammıdır.

adli yargı , danıştay , sözleşmenin feshi , yargıtay , yasaklılık ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli...

5018 sayılı kanun , gecikme bedeli , gecikme cezası , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusur

...götürü bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru ...süresinde gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından...

...Genel Şartnamesi'nin 41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep edebileceği gerekçesiyle... ...eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük... (Yargıtay 15.

Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir. ...gönderildiğini, 20.088,00 TL ceza uygulandığını, gecikme cezasının zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek... (Yargıtay 15.

Delil sözleşmesi temyiz hâlinde Yargıtay tarafından da kendiliğinden göz önünde tutulur. (Yargıtay 6. ...verilip verilmeyeceği ve davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği konularındadır. ...süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını belirterek her türlü...