...sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet... Davacı şirketin ikinci iddiası incelendiğinde... ...izleyen günden itibaren 10 günlük süre zarfında 23...

...tarih ve 2016/DK.D-58 sayılı kararının iptali istemiyle... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin... ...diğer haller” için de bu iki kriterin bir arada sağlanması... ...sırasında Türkiye-Rusya krizinin meydana gelmesi nedeniyle...

...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde... ...olması, “Genel Hayata etkililik kararı” başlıklı 6 ncı...

...edilemeyeceğini, öte yandan, 51 günlük cezai şartın da... ...olarak teslim etmediğinden, gecikilen her takvim günü için... ...sayılı 28.03.2001 tarihli Kararı ile benimsenmiştir... (Yargıtay 13 HD.

...ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu... ...üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak... ...biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin...

...teslim tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) gün içinde... ...tarih ve 2021/48 sayılı kararı) Yapılacak işin zorluğundan... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden 98 gün süre uzatımı verildiği...

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere... ...ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü... ...ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif verenin ise...

...2017/4242 Karar ve 01.12.2017 günlü bozma kararına mahkemece... (Yargıtay 15. ...ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme...

...yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş... ...dair verilen hüküm Dairemizin 27.03.2018 tarih, 2016... Yargıtay'ın bozma kararına... ...bulunulabileceğine, 22.02.2021 gününde oybirliğiyle karar...